§1 Umsatzsteuer:
Alle von Amperico GmbH angegebenen Preise verstehen sich
netto. Die Umsatzsteuer auf den Rechnungen muss bei Fälligkeit
der Rechnung bezahlt werden. Die Zahlungspflicht ist unabhängig
vom Zeitpunkt einer eventuellen Vorsteuererstattung durch das
Finanzamt.
§2 Teilabnahme:
Ziel ist es immer, die AC und DC Montage in einem Zuge zu fertigen.
Der Kunde ist auf Verlangen von Amperico GmbH verpflichtet, die
vereinbarten Leistungen zum Teil abzunehmen, selbst wenn die
Elektroinstallation oder AC-Montage noch nicht abgeschlossen
sind.
§3 Verschattung / Verschmutzung:
Der Kunde ist über die mögliche Ertragsminderung durch
Verschattung und/oder Verschmutzung informiert. Amperico
GmbH übernimmt keine Haftung für deren Freiheit.
§4 Dachaufmaß-Garantie:
Ohne eine Dachaufmaß-Garantie kann die Leistung in kWp
abweichen. Eine Minderleistung wird entsprechend
gutgeschrieben.
§5 Unterkonstruktion:
Wird gemäß des für den Kunden individuell für dessen Dach
angefertigt.
§6 Elektroverteilung:
Die Hauselektrik muss für die Installation der PV-Anlage geeignet
sein. Ein zusätzlicher Zählerschrank, falls notwendig, ist vom Kunden
zu tragen. Erdung der PV-Anlage: Die Erdung erfolgt über den
bauseitig vorhandenen Potentialausgleich.
§7 Elektrische Prüfungen:
Die Prüfung umfasst ausschließlich die neu installierten
Anlagenteile im Zusammenhang mit der Speicherinstallation.
§8 Vertragsschluss:
Unsere Angebote sind 14 Kalendertage verbindlich (sofern nicht
anders angegeben). Der Vertrag kommt durch fristgerechte,
unveränderte Annahme zustande. Änderungen/ Ergänzungen
bedürfen der Schriftform.
§9 Subunternehmer:
Autarkieprofis ist berechtigt, zur Leistungserbringung im eigenen
Ermessen Subunternehmer einzusetzen.
§10 Wirtschaftlichkeitsberechnungen:
Bei Berechnungen der PV-Erträge oder des Autarkiegrads werden
theoretische Werte verwendet. Amperico GmbH übernimmt keine
Haftung für Abweichungen von den tatsächlich erreichten Werten.
Diese Berechnungen sind nicht Bestandteil des Vertrags.
§12 Kündigungsrecht des Kunden:
Macht der Kunde von seinem freien Kündigungsrecht Gebrauch,
sind die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen sowie pauschal
15% der noch nicht erbrachten Leistungen zu vergüten.
§13 Stromzähler:
Amperico GmbH haftet nicht für Verzögerungen durch den
Netzbetreiber.
§14 Termine:
Alle Termine im Vertrag sind unverbindliche Wunschtermine.
Verzögerungen durch Lieferanten oder Zulieferer von Amperico
GmbH können sich auf die Termine auswirken. Ein Verzug bei der
Lieferung oder Ausführung der vereinbarten Leistungen setzt
eigenes Verschulden von Amperico GmbH voraus.
§15 Erdarbeiten:
Notwendige Erdarbeiten sind nicht automatisch im
Leistungsumfang von Amperico GmbH enthalten. Diese werden
nur wenn notwendig/optional verrechnet.
§16 Fertigstellung:
Der Vertrag gilt als erfüllt, wenn die Anlage betriebsbereit ist und
eine Fertigstellungsanzeige vorliegt.
§17 Staatliche Förderung:
Amperico GmbH garantiert nicht, dass der Kunde staatliche
Förderungen für die Errichtung oder den Betrieb der Anlagen erhält.
Eine Haftung für übergebene Informationen erfolgt nur bei
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Fehlverhalten.
§18 Netzanschluss:
Amperico GmbH wird den Netzbetreiber spätestens nach
Vertragsabschluss anfragen, ob ein Netzanschluss möglich ist.
Autarkieprofis haftet nicht für die Richtigkeit oder Aktualität der
Auskünfte des Netzbetreibers oder für daraus entstehende Kosten.
§19 Rücktritt bei Lieferverzögerung:
Bei einer Lieferverzögerung von mehr als 6 Monaten besteht ein
Rücktrittsrecht für den Kunden, wenn eine Nachlieferung in den
nächsten zwei Wochen nicht möglich ist und die Funktionalität
wesentlich beeinträchtigt.
§20 Schadensersatz:
Bei Nichterfüllung des Vertrags durch den Kunden beträgt der
Schadensersatz 15% des Nettovertragswerts.
§21 Reklamationen:
Reklamationen sind zu richten an:
Amperico GmbH
Moos 1b
85614 Kirchseeon
E-Mail: info@amperico.de
§22 Schlussbestimmungen:
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die
Wirksamkeit der übrigen. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für
Kaufleute/juristische Personen: Sitz der Amperico GmbH.